賠償切結書範本的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們查出實價登入價格、格局平面圖和買賣資訊

公共營建工程契約中工期延滯衍生費用之研究–––以不可歸責於廠商為中心

為了解決賠償切結書範本的問題，作者謝祐綸 這樣論述：

公共營建工程具有一定之複雜性與難以預測性，故遲延完工之情形比比皆是，在遲延係不可歸責於廠商時，廠商多會就該障礙所致之遲延申請展延、停工或不計工期，並就因此衍生之成本向機關請求；然而廠商要成功請求有其困難性，此可能係受到機關定型化契約中之限制，有可能係個案欠缺相關之請求權基礎，或是因為工程繁雜龐大而有舉證之困難。因此種類型之工程爭議，不斷於實務上發生，故本文即以不可歸責於廠商之工期延滯相關爭議作為研究主題。於研究方法上本文透過比較法上相關規範之觀察，例如FIDIC、VOB/B、SCL、中國示範文本等，檢視我國公共工程契約相關條款之合理性及適法性，並透過探尋民法上之規範與解釋我國工程契約範本，找

出工期延滯相關爭議之問題癥結，以期能作為我國未來法制上修正之參考。本文內容中，將介紹公共營建工程契約與定型化契約規制之關係，先就定型化契約管制理論在公共營建工程契約上如何進行審查加以闡述，並就公共營建工程中展延工期之限制，及限制之適法性加以解析。於逐步釐清後，處理工期延長或停止計算時，廠商因此衍生之費用可否請求之問題，包括衍生費用之意義，索賠棄權條款之適法性，以及該等費用之請求權依據與該等費用之計算方式。最後嘗試歸納分析本文之研究成果，提供未來政府機關於修改公共營建工程契約範本之建議，以補足現行制度下之缺漏，並期盼機關與廠商在發生爭議時能貫徹公平合理原則，以共創公共營建工程之榮景。

公共工程之工期展延及展延補償

為了解決賠償切結書範本的問題，作者蕭淨尹 這樣論述：

公共工程履約爭議相當廣泛，有計價爭議、契約變更爭議、履約期限相關爭議、付款爭議、乙式計價爭議等爭議，其中「履約期限」之相關爭議（包含履約期限爭議、逾期罰款之爭議、履約期限展延費用求償之爭議）所占比例最高。至今，不論是工程界或法律界，均有諸多人士投入研究，盼能解決爭議、減少爭議，甚至預防爭議。然直至現今，履約期限之爭議仍層出不窮。 有鑒於此，本文擬就履約期限所生之爭議，主要以工期展延、展延費用之補償為中心，蒐集我國法院判決、仲裁判斷、學說文獻，比較我國與國際工程契約範本，整理相關爭議，促使工程法律之訂定或修改，或工程契約制定之公平，以期我國能夠建立公平合理工程規範制度，建立良好公共工

程環境，減少爭議產生，落實政府採購法第6條：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」 本文就「展延工期」為主要研究部分，展延工期涉及「開工」、「工期」之計算，又承包商展延工期之主要目的乃避免工程逾期，所產生的遲延責任，展延工期與給付遲延相關，於第三章討論。而FIDIC紅皮書就展延工期、展延費用之相關規範，於第四章論述之。就我國「工期展延」常見之爭議—展延事由、展延要件、展延程序，及展延工期之舉證，於第五章詳細討論之。關於「展延期期所生之費用」，承包商能否請求、請求依據、請求範圍及方法等，於第六章論述。最末，第七章為本文就「工期展延」及「展延費用

」之建議與結論。